Annonce légale RENOUVELLEMENT DE CONDUITES ET DE BRANCHEMENTS PLOMB

Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

1°/ Identification de l'Organisme qui passe le Marché : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle 25 route de Pont-à-Mousson - 54610 NOMENY Téléphone : 03 83 31 43 73 Courriel secretariat@smesm.fr

2°/ Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle.

3°/ Maîtrise d’Œuvre : SEBA Aménagement & Infrastructures Gr. MERLIN Agence de Lorraine Bâtiment Delta Affaires – Pôle Tertiaire 110 rue des Quatre Eléments 54340 POMPEY. Téléphone : 03 87 30 37 85 Courriel : seba-ai@seba-ai.fr

4°/ Objet du Marché : Renouvellement de conduites et de branchements plomb Communes DE NOMENY, BELLEAU, JEANDELAINCOURT, MOIVRONS ET ARRAYE-ET-HAN

5°/ Procédure de passation : Marché à procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.

Les variantes à l’initiative des entreprises ne sont pas autorisées. La négociation est possible, toutefois le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociation.

6°/ Condition de participation : Les candidats fourniront les pièces, déclarations et justificatifs mentionnées dans le règlement de la consultation.

7°/ Structure de la consultation : Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement.

8°/ Structure du marché : Le présent marché est un marché à tranche ferme sans tranche optionnelle au sens des articles R.2113-4, R.2113-5 et R.2113-6 du code de la commande publique. La tranche ferme sera décomposée en 5 phases de travaux.

9°/ Caractéristiques principales :

- Fourniture et pose de tuyaux fonte : Ø 150 mm : 10 ml

- Fourniture et pose de tuyaux fonte : Ø 100 mm : 2903 ml

- Fourniture et pose de tuyaux fonte : Ø 80 mm : 310 ml

- Fourniture et pose de tuyaux fonte : Ø 60 mm : 120 ml

- Fourniture et pose de conduites de branchement PE : Ø 25, 32 et 40 mm : 1142 ml

- Renouvellements de branchements : 68 unités

- Travaux en domaine privé : 58 unités

- Report de branchement : 56 unités

- Fourniture et pose de ventouse sous regard : 2 unités

- Reprise de structure de voirie : 4621 m2

- Reprise de structure de trottoir : 106 m2

- Franchissement d’un ruisseau : 1 unité

10°/ Type du Marché de travaux : Exécution

Le marché sera attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises solidaires.

11°) Modalités d'obtention des dossiers Les entreprises peuvent obtenir le dossier en le téléchargeant sur la plateforme www.tabletteslorraines.fr dans la partie réservée à ce marché

12°) Critères de jugement des offres : Prix des prestations (40%) - Valeur technique (60%)

Les conditions d’attribution du marché sont mentionnées dans le règlement de la consultation.

13°) Date limite de réception des offres : Vendredi 25 Avril 2025, à 12H00.

14°) Modalités de remise des offres : Les remises d’offre se feront exclusivement par voie électronique sur la plateforme www.tabletteslorraines.fr dans la partie réservée à ce marché

15°) Période de préparation : Il est prévu une période de préparation pour chacune des phases de travaux. Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG, la période de préparation n’est pas incluse dans les délais d’exécution précisés ci-après.

La durée de la période de préparation sera de 4 semaines pour chacune des phases de travaux. Le délai de la période de préparation commencera à courir à compter de la date de l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations.

16°) Délai global d’exécution fixé : Délai d’exécution des travaux : 80 semaines (pour l’ensemble des phases de travaux) Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la date de l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations.

17°) Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres

18°) Date d'envoi de l'avis à la publication chargée de l'insertion : Lundi 24 Mars 2025.